Algemene voorwaarden

1. Definities

Geert Repareert: de eenmanszaak Geert Repareert, KvK 73456004, gevestigd te Groningen.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Geert Repareert.

Werkzaamheden: alle door Geert Repareert aangeboden reparatie-, herstel-, aansluit-, onderhouds-, montage- en advieswerkzaamheden.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van Geert Repareert.
2. Afwijkingen zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk bevestigd.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen.

3. Offertes en overeenkomst

1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
2. Offertes zijn zeven (7) kalenderdagen geldig.
3. Kennelijke fouten, vergissingen, calculatiefouten en schrijffouten binden Geert Repareert niet.
4. Een overeenkomst komt tot stand na mondelinge of schriftelijke opdrachtbevestiging.
5. Geert Repareert mag opdrachten zonder opgaaf van redenen weigeren.

4. Annulering

1. Opdrachtgever kan een opdracht annuleren.
2. Indien een afspraak binnen 48 uur voor het overeengekomen tijdstip wordt geannuleerd, heeft Geert Repareert recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten, bestelde materialen en gereserveerde arbeidstijd.
3. Reeds bestelde materialen komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
4. Reeds verrichte werkzaamheden, voorbereiding, onderzoek, inmeting, advies en bestede tijd worden volledig aan opdrachtgever doorberekend.

5. Tarieven, prijzen en meerwerk

1. Werkzaamheden kunnen plaatsvinden op basis van vaste prijs, richtprijs, uurtarief of een combinatie daarvan.
2. Richtprijzen zijn indicatief.
3. Materiaalprijzen worden afzonderlijk doorberekend tenzij anders overeengekomen.
4. Extra werkzaamheden die tijdens uitvoering noodzakelijk blijken, worden als meerwerk beschouwd.
5. Ook aanvullende arbeidstijd, diagnosewerk, zoekwerk, meetwerk en herstel van niet vooraf zichtbare gebreken gelden als meerwerk.
6. Meerwerk mag mondeling worden opgedragen.
7. Afwijkingen in werkelijke arbeidstijd, materiaalgebruik of benodigde werkzaamheden geven recht op aanvullende facturatie.
8. Ook indien een storing of gebrek uiteindelijk niet kan worden verholpen, blijft de tijd besteed aan onderzoek, diagnose, metingen, analyse en advisering volledig verschuldigd.

6. Uitvoering van werkzaamheden

1. Geert Repareert voert werkzaamheden naar beste inzicht en vakmanschap uit.
2. Geert Repareert bepaalt zelfstandig de wijze waarop werkzaamheden worden uitgevoerd.
3. Geert Repareert bepaalt zelfstandig in welke regio opdrachten worden aangenomen. Aan eerdere werkzaamheden buiten een bepaald gebied kunnen geen rechten worden ontleend.
4. Geert Repareert is gerechtigd werkzaamheden te weigeren, te onderbreken of te beëindigen indien uitvoering naar zijn oordeel onveilig, technisch onverantwoord, onuitvoerbaar of strijdig met wet- en regelgeving is.
5. Geert Repareert voert uitsluitend werkzaamheden uit waarvoor voldoende vakbekwaamheid aanwezig is.
6. Geert Repareert verricht uitsluitend kleinschalige reparatie-, vervangings- en aansluitwerkzaamheden aan bestaande elektrische installaties.
7. Werkzaamheden aan complete groepenkasten, meterkasten, nieuwe elektrische hoofdinstallaties of andere specialistische installaties kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
8. Geert Repareert verbindt zich uitsluitend tot een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt voor vrije en veilige toegang tot de werkplek.
2. Opdrachtgever verstrekt alle relevante informatie.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van verstrekte gegevens.
4. Vergunningen, toestemmingen en goedkeuringen komen voor rekening van opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Schade, vertraging en extra kosten als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie komen voor rekening van opdrachtgever.
6. Indien werkzaamheden door omstandigheden aan de zijde van opdrachtgever niet kunnen worden uitgevoerd, mogen wachturen, extra reistijd, aanvullende arbeidsuren en overige daardoor ontstane kosten aan opdrachtgever worden doorberekend.
7. Opdrachtgever vrijwaart Geert Repareert voor aanspraken van derden die voortvloeien uit door opdrachtgever verstrekte gegevens, aanwijzingen, materialen of verzoeken tot uitvoering van werkzaamheden.

8. Materialen

1. Geert Repareert mag materialen leveren.
2. Opdrachtgever mag eigen materialen aanleveren.
3. Geert Repareert is niet aansprakelijk voor kwaliteit, geschiktheid of compatibiliteit van door opdrachtgever aangeleverde materialen.
4. Indien materialen op locatie van opdrachtgever worden opgeslagen, geschiedt dit volledig voor risico van opdrachtgever.
5. Diefstal, verlies, brand, waterschade, vandalisme en andere beschadigingen van opgeslagen materialen komen voor rekening van opdrachtgever.

9. Termijnen

1. Opgegeven termijnen zijn indicatief en nooit fataal.
2. Vertraging geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding, behoudens dwingend recht.
3. Spoedklussen kunnen voorrang krijgen boven bestaande afspraken.

10. Onvoorziene omstandigheden

1. Verborgen gebreken, houtrot, leidingproblemen, constructieproblemen, vochtproblemen, asbest, kabelschade en andere niet-zichtbare omstandigheden worden aangemerkt als onvoorziene omstandigheden.
2. Geert Repareert heeft in dat geval recht op:
   • aanvullende vergoeding;
   • termijnverlenging;
   • wijziging van de werkzaamheden.

11. Betaling

1. Facturen dienen direct bij afronding van de werkzaamheden te worden voldaan via bankbetaling.
2. Materialen en speciaal bestelde producten dienen vooraf voor 100% te worden betaald.
3. Bij niet-betaling is opdrachtgever direct in verzuim.
4. Geert Repareert mag werkzaamheden opschorten zolang niet volledig is betaald.
5. Alle incasso-, rente- en gerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
6. Opdrachtgever is niet bevoegd betalingen op te schorten, te verrekenen of bedragen in te houden, behoudens voor zover dwingend recht anders bepaalt.

12. Opschorting en ontbinding

1. Geert Repareert mag de overeenkomst opschorten of ontbinden indien:
   • opdrachtgever tekortschiet;
   • betaling uitblijft;
   • een onveilige situatie ontstaat;
   • medewerking ontbreekt.
2. Reeds verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten, bestelde materialen en gereserveerde arbeidstijd blijven volledig verschuldigd.

13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde materialen blijven eigendom van Geert Repareert totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
2. Geert Repareert mag onbetaalde materialen terugnemen.
3. Opdrachtgever verleent reeds nu voor alsdan toestemming aan Geert Repareert om plaatsen te betreden waar zich nog niet volledig betaalde materialen bevinden teneinde deze terug te nemen.

14. Oplevering en klachten

1. Een opdracht geldt als opgeleverd zodra de werkzaamheden feitelijk zijn afgerond dan wel zodra opdrachtgever het werk in gebruik neemt.
2. Klachten over zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking van het gebrek, telefonisch of per e-mail aan Geert Repareert te worden gemeld.
3. Opdrachtgever dient Geert Repareert een redelijke mogelijkheid te bieden een klacht te onderzoeken en eventueel te herstellen.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Niet tijdig gemelde klachten leiden tot verval van rechten voor zover wettelijk toegestaan.
6. Indien opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Geert Repareert derden herstelwerkzaamheden laat uitvoeren, vervallen eventuele aanspraken ter zake van de betreffende klacht voor zover wettelijk toegestaan.

15. Garantie

1. Geert Repareert verstrekt geen aanvullende commerciële garantie of garantie waartoe hij niet wettelijk verplicht is.
2. Op materialen, onderdelen en producten zijn uitsluitend eventuele garanties van fabrikant, importeur of leverancier van toepassing.
3. Garantie vervalt bij:
   • onjuist gebruik;
   • normaal slijtagegebruik;
   • wijzigingen door derden;
   • onvoldoende onderhoud;
   • externe oorzaken;
   • reparaties door derden.
4. Wettelijke rechten van consumenten blijven onverlet.
   (Dwingend consumentenrecht)

16. Aansprakelijkheid

1. Geert Repareert is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks en aantoonbaar het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
2. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten.
3. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten.
4. Iedere aansprakelijkheid voor winstderving, omzetverlies, gemiste besparingen, bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade en aanspraken van derden wordt uitgesloten.
5. Geert Repareert is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat tijdens de werkzaamheden bestaande gebreken, constructiefouten, ondeugdelijke eerdere reparaties, materiaalveroudering of niet-zichtbare tekortkomingen aan het licht komen.
   Evenmin is Geert Repareert aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit:
   • verborgen gebreken;
   • bestaande constructies;
   • bestaande installaties;
   • ouderdom van gebouwen of installaties;
   • houtrot;
   • asbest;
   • vochtproblemen;
   • verzakkingen;
   • materiaalgebreken;
   • door opdrachtgever aangeleverde materialen;
   • onjuiste of onvolledige informatie van opdrachtgever;
   • werkzaamheden van derden.
6. Geert Repareert is niet aansprakelijk voor esthetische afwijkingen, kleurverschillen, materiaalwerking, zetting, krimp, uitzetting of andere effecten die naar hun aard gebruikelijk zijn bij materialen en gebouwen.
7. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt indien opdrachtgever Geert Repareert niet zo spoedig mogelijk na ontdekking van de vermeende schade hierover informeert en Geert Repareert daardoor in zijn belangen of bewijspositie wordt geschaad.
8. De totale aansprakelijkheid van Geert Repareert is beperkt tot het laagste van:
   • het daadwerkelijk door opdrachtgever betaalde factuurbedrag van de betreffende opdracht; of
   • € 500,00.
   Iedere aansprakelijkheid is bovendien beperkt tot de directe schade waarvoor Geert Repareert aansprakelijk kan worden gehouden.
9. Indien dwingend recht een verdergaande aansprakelijkheid voorschrijft, geldt dit artikel uitsluitend voor zover wettelijk toegestaan.
10. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Geert Repareert.

17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de redelijke invloed van Geert Repareert.
2. Hieronder vallen onder meer:
   • ziekte;
   • ongeval;
   • verkeershinder;
   • materiaaltekorten;
   • leveringsproblemen;
   • extreme weersomstandigheden;
   • natuurgeweld;
   • oorlog;
   • terrorisme;
   • pandemieën;
   • overheidsmaatregelen;
   • stroomstoringen;
   • internetstoringen;
   • spoedwerkzaamheden die onmiddellijke inzet vereisen.
   Onder overmacht wordt tevens verstaan:
   • uitval van voertuig;
   • defect gereedschap;
   • niet-beschikbaarheid van leveranciers;
   • onverwachte privéomstandigheden;
   • zorgverplichtingen;
   • computerstoringen;
   • telecommunicatiestoringen.
3. Tijdens overmacht worden verplichtingen opgeschort.

18. Inschakeling derden

1. Geert Repareert mag derden inschakelen indien noodzakelijk.
2. Voor werkzaamheden van zelfstandig opererende specialisten die aan opdrachtgever worden aanbevolen, aanvaardt Geert Repareert geen aansprakelijkheid. Dit sluit aan bij de rol als technisch adviseur en begeleider, niet als garantiegever voor werk van derden.

19. Risico-overgang

1. Het risico van geleverde materialen gaat over zodra deze op locatie aanwezig zijn.
2. Vanaf dat moment is opdrachtgever verantwoordelijk voor bewaring en beveiliging.

20. Intellectuele eigendom

1. Adviezen, documenten, foto's en informatie blijven eigendom van Geert Repareert.
2. Zonder toestemming mogen deze niet commercieel worden gebruikt.

21. Privacy en foto's

1. Geert Repareert verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Geert Repareert mag foto's maken van werkzaamheden, materialen, installaties, reparaties en eindresultaten voor promotionele doeleinden, waaronder website, social media, advertenties en drukwerk.
3. Opdrachtgever verleent hiervoor toestemming, tenzij voorafgaand aan de werkzaamheden schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
4. Geert Repareert zal persoonsgegevens, huisnummers, kentekens en andere direct herleidbare gegevens zoveel mogelijk buiten beeld houden of onherkenbaar maken.

22. Consumenten op afstand

1. Opdrachten kunnen telefonisch of per e-mail tot stand komen.
2. Indien opdrachtgever consument is en de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kunnen wettelijke consumentenrechten van toepassing zijn.
   (Gebaseerd op wettelijke consumentenbescherming bij overeenkomsten op afstand.)
3. Indien opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen vóór afloop van de wettelijke bedenktijd, geeft opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de gevolgen van deze toestemming voor het herroepingsrecht.
4. Indien de werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever tijdens de wettelijke bedenktijd geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd, is opdrachtgever de kosten voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte materialen verschuldigd voor zover de wet dit toestaat.
5. Bij spoedwerkzaamheden waarbij opdrachtgever uitdrukkelijk om directe uitvoering verzoekt, erkent opdrachtgever dat reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden vergoed overeenkomstig de wettelijke regeling voor overeenkomsten op afstand.
6. De wettelijke rechten van consumenten blijven volledig van kracht voor zover daarvan niet rechtsgeldig mag worden afgeweken.

23. Zakelijke opdrachtgevers

1. Dit artikel geldt uitsluitend voor zakelijke opdrachtgevers.
2. Aansprakelijkheidsbeperkingen worden ruim uitgelegd ten gunste van Geert Repareert.
3. Uitsluitend de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, is bevoegd.

24. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover wettelijk toegestaan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

25. Slotbepalingen

1. Indien een bepaling ongeldig blijkt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
2. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die het oorspronkelijke doel zoveel mogelijk benadert.

 

Laatst bijgewerkt: versie 21 augustus 2026